Tedarikçi Sözleşmesi

İşbu Tedarikçi Sözleşmesi ("Sözleşme"); Yapıgel Teknoloji Tic. Ltd. Şti. ("Yapıgel") ile, yapigel.com platformu ve tedarikçi mobil uygulaması (birlikte "Platform") üzerinden (i) iş makinesi kiralama hizmeti ve/veya (ii) inşaat malzemesi satışı sunmak üzere başvuran gerçek veya tüzel kişi ("Tedarikçi") arasındaki ilişkiyi düzenler.

Sözleşme; Tedarikçi'nin başvurusunu tamamlaması ve başvurunun Yapıgel tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. Tanımlanmayan kavramlar için Platform Kullanım Sözleşmesi'ndeki tanımlar geçerlidir. Tedarikçi'nin Platform'da etkinleştirdiği hizmet türüne (kiralama, malzeme veya her ikisi) göre ilgili hükümler uygulanır.

Tedarikçi, kendi nam ve hesabına çalışan bağımsız bir tacir/esnaftır. İşbu Sözleşme taraflar arasında istihdam, acentelik, ortaklık, ortak girişim veya yüklenicilik ilişkisi kurmaz.

Kiralama işlerinde; makinenin mülkiyeti veya kullanım hakkı, bakımı, zorunlu muayene ve sigortaları, operatörünün ehliyeti, eğitimi ve sosyal güvenlik yükümlülükleri ile işin ifası münhasıran Tedarikçi'ye aittir.

Malzeme satışlarında; malzemenin temini/üretimi, mülkiyeti, depolanması, yüklenmesi, nakliyesi, teslimi, miktar ve kalite uygunluğu, ayıptan sorumluluk ve faturalandırma münhasıran Tedarikçi'ye aittir. Yapıgel malzemenin satıcısı değildir.

Tedarikçi; başvuru sırasında ve sonrasında verdiği tüm bilgilerin (unvan, vergi bilgileri, iletişim, adres, banka hesabı) doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Yapıgel, başvuruyu kabul edip etmemekte serbesttir.

Kiralama faaliyetinde Tedarikçi, Platform'a kaydettiği filo bilgilerinin (marka, model, model yılı, çalışma saati, ataşman uyumluluğu, çalışma şehirleri) doğruluğundan sorumludur.

Malzeme faaliyetinde Tedarikçi; sunduğu ürün kategorileri, hizmet bölgeleri (il/ilçe), depo/çıkış konumu ve teslimat kapasitesine ilişkin bilgilerin doğruluğundan sorumludur ve bunları güncel tutar.

Tedarikçi; faaliyetinin gerektirdiği izin, ruhsat, yeterlilik ve sicil belgelerine sahip olduğunu, talep hâlinde bunları Yapıgel'e ibraz edeceğini kabul eder.

Tedarikçi, kendisine yönlendirilen taleplere; Yapıgel'in belirlediği Tavan Fiyat kurallarına uygun şekilde teklif verir. Tavan Fiyat'ın üzerinde fiyat teklif edilemez (ilgili sipariş türünde Tavan Fiyat uygulanıyorsa).

Kiralama teklifinde indirim oranı, atanan makine ve nakliye bedeli; malzeme teklifinde birim fiyat, nakliye ve varsa indirme/pompa gibi ek bedeller belirtilir.

Verilen teklif; Müşteri tarafından kabul edilmesi ve Yapıgel Operasyon Onayı'nın verilmesi hâlinde, teklifte belirtilen koşullarla Tedarikçi için bağlayıcıdır.

Tedarikçi, Müşteri tarafından henüz kabul edilmemiş tekliflerini geri çekebilir. Müşteri'nin kabulünden sonra teklifin geri çekilmesi veya rezervasyonun/siparişin iptali, 8. maddedeki yaptırımlara tabidir.

5.1 Kiralama: Tedarikçi; kabul edilen teklifte atanan makineyi (aynı marka, model, model yılı ve taahhüt edilen ataşmanlarla), kararlaştırılan tarihte ve saatte, çalışır ve güvenli durumda Şantiye'ye teslim etmeyi taahhüt eder. İkame makine, eşdeğer veya üstün nitelikte olması ve Müşteri kabulü ile mümkündür. Operatörlü kiralamalarda operatör gerekli ehliyet ve belgelere sahip olmalıdır.

5.2 Malzeme: Tedarikçi; teklifte ve siparişte belirtilen ürünü, miktarda (Teminat, Ödeme ve İade Politikası'ndaki toleranslar saklı), nitelikte ve ambalajda; kararlaştırılan tarih ve dilimde Teslimat Adresi'ne teslim etmeyi taahhüt eder. İrsaliye, tartı fişi, pompa fişi gibi teslim belgelerini düzenler ve talep hâlinde sunar.

Tedarikçi, işin ifası sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymakla ve kendi personeli ile ekipmanından/malzemesinden kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bu konularda Yapıgel'in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

6.1 Kiralama: Yapıgel, Müşteri'den kural olarak yalnızca Teminat tutarını (asgari kiralama bedeli + nakliye + KDV) tahsil eder. Teminat'a ilişkin mutabakat ve ödeme koşulları operasyonel esaslara göre yürütülür. Kalan Bakiye'yi Müşteri'den tahsil etmek Tedarikçi'nin sorumluluğundadır; Yapıgel bunu garanti etmez.

6.2 Malzeme: Yapıgel, Müşteri'den Malzeme Sipariş Bedeli'nin tamamını tahsil eder. Yapıgel; tahsil ettiği tutardan varsa aracılık/hizmet bedelini düşerek kalan net tutarı Tedarikçi'nin Platform'da bildirdiği IBAN'a aktarır. Aktarımın zamanı (ör. teslim teyidi sonrası), kesinti kalemleri ve mutabakat usulü ayrıca belirlenen operasyonel esaslara tabidir. Tedarikçi, güncel ve kendisine ait banka bilgisi bildirmekle yükümlüdür; hatalı IBAN'dan doğan gecikme ve zararlardan Tedarikçi sorumludur.

6.3 Fatura: Kiralama hizmetine ve malzeme satışına ilişkin fatura, Tedarikçi tarafından doğrudan Müşteri'ye düzenlenir. Tedarikçi'nin vergi beyan ve yükümlülükleri kendisine aittir. Yapıgel satıcı veya hizmet sağlayıcı sıfatıyla müşteri faturası kesmez; yalnızca kendi aracılık hizmetine ilişkin belgeleri düzenleyebilir.

6.4 Komisyon: Yapıgel; aracılık hizmeti için ileride komisyon, hizmet bedeli veya abonelik ücreti belirleyebilir. Ücretlendirme, en az 15 gün önceden bildirilmek kaydıyla yürürlüğe girer; ücretlendirmeyi kabul etmeyen Tedarikçi Sözleşme'yi feshedebilir.

6.5 Bildirimler: Yapıgel, aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla mevzuat gereği yapması gereken bildirimleri (vergi mevzuatı kapsamındaki aylık bildirimler dâhil) yetkili kurumlara yapar; Tedarikçi bu bildirimler için gerekli bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

Tedarikçi; teklif ve sipariş kapsamında kendisiyle paylaşılan Müşteri bilgilerini (ad, iletişim, şantiye/teslimat konumu ve fotoğrafları) yalnızca ilgili siparişin ifası amacıyla kullanabilir. Bu verilerin reklam/pazarlama amaçlı kullanımı, kopyalanması veya üçüncü kişilerle paylaşılması yasaktır.

Tedarikçi, kendisine aktarılan kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerine uyar; aykırılık hâlinde doğacak idari yaptırım ve tazminatlardan münhasıran sorumludur.

Aşağıdaki hâllerde Yapıgel; ihlalin ağırlığına göre Tedarikçi'yi uyarma, teklif almasını geçici olarak durdurma, hesabını askıya alma veya Sözleşme'yi feshederek Platform'dan kalıcı olarak çıkarma yaptırımlarını uygulayabilir:

a) Kabul edilen işe/teslimata gitmeme veya rezervasyonu/siparişi geç iptal etme; b) teklifte atanandan farklı ya da arızalı makine getirme; c) taahhüt edilen ataşman veya operatörü sağlamama; d) yanlış, eksik (tolerans dışı) veya ayıplı malzeme teslimi; e) tekrarlanan geç teslim; f) filo, ürün veya profil bilgilerinde gerçeğe aykırılık; g) Müşteri verilerinin amaç dışı kullanımı; h) Platform dışına yönlendirme (m.9) yasağının ihlali; i) mevzuata veya işbu Sözleşme'ye sair aykırılıklar.

Tedarikçi kusuru nedeniyle Müşteri'ye iade yapılan hâllerde Yapıgel; iade edilen tutarı ve boşa giden nakliye dâhil belgelenen zararlarını Tedarikçi'ye rücu eder. Tedarikçi bu tutarları ilk talepte öder; Yapıgel'in, henüz aktarılmamış bedeller dâhil Tedarikçi'nin Platform kapsamındaki hak ve alacaklarından mahsup yetkisi saklıdır.

Tedarikçi; Platform üzerinden ulaştığı bir Müşteri ile aynı talebe ilişkin olarak, Yapıgel'i devre dışı bırakmak amacıyla Platform dışında anlaşma yapmayacaktır. Aykırılık hâlinde Yapıgel'in yaptırım uygulama ve uğradığı zararı talep etme hakkı saklıdır.

Müşteri'nin veya üçüncü kişilerin, Tedarikçi'nin edimlerinden kaynaklanan talepleri (ayıplı hizmet veya mal, hasar, iş kazası, idari yaptırım vb.) nedeniyle Yapıgel aleyhine dava, hakem heyeti başvurusu, takip veya idari süreç yürütülmesi ve Yapıgel'in bir ödeme yapmak zorunda kalması hâlinde; Tedarikçi, bu tutarları yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve fer'ileriyle birlikte Yapıgel'e ilk talepte öder.

Yapıgel'in bu alacaklarını Tedarikçi'nin hak ve alacaklarından mahsup etme yetkisi saklıdır.

Sözleşme belirsiz sürelidir. Taraflardan her biri, yazılı bildirimle Sözleşme'yi her zaman feshedebilir. Fesih; devam eden (kabul edilmiş ve ifa tarihi gelmemiş) işlerin ifa yükümlülüğünü ve doğmuş hak ve alacakları etkilemez.

Yapıgel; şüpheli, hileli veya mevzuata aykırı işlem tespitinde Tedarikçi hesabını derhâl askıya alabilir.

Yapıgel; Platform'un kesintisiz çalışacağını, Tedarikçi'ye belirli sayıda talep yönlendirileceğini veya gelir elde edileceğini taahhüt etmez.

Uyuşmazlıklarda Yapıgel'in sistem kayıtları, elektronik ortamdaki veriler ve ticari defterleri 6100 sayılı HMK m.193 uyarınca kesin delil teşkil eder.

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir; uyuşmazlıklarda Rize Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.